C O M U N E DI B E N E V E N T O

C I T T A ‘ DI B E N E V E N T O
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
via Traiano pal. Del Reduce tel.0824/772529- fax 0824/772514 o 772538
CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO
PER L’ALLESTIMENTO DELL’ILLUMINAZIONE ARTISTICA
PER LA FESTA
DELLA MADONNA SS. DELLE GRAZIE
ANNO 2008
ARTICOLO 1
OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l’allestimento dell’illuminazione artistica occorrente per i
festeggiamenti in onore della santissima Madonna delle Grazie che si terrà a Benevento
nei giorni 30 giugno 1, 2 e 3 luglio 2008.
ARTICOLO 2
AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo degli allestimenti ed oneri derivanti compresi l'appalto ammontano
presuntivamente e complessivamente a euro ____________________ oltre IVA. Detto
importo ha valore puramente indicativo nel senso che ,qualora per motivi di assoluta
urgenza e necessità si richiedesse di dover aumentare o contenere il quantitativo degli
allestimenti, entro il limite massimo del 30% in più o in meno, la ditta aggiudicataria è
tenuta ad osservare le determinazioni che ne derivano senza richiedere indennità di sorta
o risoluzione del contratto.
ARTICOLO 3
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E MODALITA’ ESECUTIVE
I prodotti da fornire a nolo dovranno presentare tutte le caratteristiche ritenute essenziali
per dichiararsi ottime e funzionali e, dovranno avere tutti i requisiti stabiliti dalle vigenti
norme in materia di accettazione. I materiali devono obbligatoriamente corrispondere, per
natura, quantità, qualità e forma alla descrizione analitica, come appresso indicata, e
devono essere dotati delle certificazioni UNI ove previste, a quelle di conformità alla
normativa del D.Lgs. 626/94 e succ. mod. ed integ., nonché alla normativa 46/90.In
particolare la ditta dovrà ossequiare nella fase di montaggio, durante lo svolgimento della
festa e nella fase dello smontaggio, tutto quanto stabilito dalla normativa 46/90 e dalla
normativa 626/94.
La ditta dovrà fornire a nolo e rendere funzionante quanto segue:
VIALE SAN LORENZO
20 MEZZE ARCATE
VIA POSILLIPO
10 ARCATE
VIA TORRE DELLA CATENA SINO PORT’ ARSA
10 ARCATE
CORSO DANTE
10 ARCATE
CORSO GARIBALDI SINO A BANCO POPOLARE DI NOVARA
3 ARCATE
CORSO VITTORIO EMANUELE
4 ARCATE
VIA NUOVA CALORE
3 ARCATE
Fornitura di energia elettrica a totale carico della ditta assuntrice
Numero sufficiente di fari da illuminare l'intera facciata della
Basilica con taimer a tempo massimo 30 minuti per cambio
colore dei fari; almeno sei colori
Si precisa che ogni arcata dovrà avere un numero di lampade non inferiore a 1.500
pezzi e i pali di sostegno delle arcate e delle mezze arcate non dovranno essere
inferiore a mt. 10 di altezza onde consentire il regolare passaggio di autoveicoli di
media e alta dimensione.
Si precisa che la ditta dovrà consegnare all’Ufficio preposto il collaudo dell’opera prima
della prova di accensione che non potrà avvenire dopo il giorno 30 giugno 2008.
Lo smontaggio degli allestimenti in rassegna dovrà essere effettuato nei 4 giorni
successivi alla chiusura dei festeggiamenti, in mancanza si procederà all’applicazione di
una penale del 5% dell’importo contrattuale.
ARTICOLO 4
OFFERTA
L’offerta deve avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del
termine per la presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi
dell’articolo 1329 del codice civile.
Mentre con la presentazione dell’offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti
del Comune a effettuare gli allestimenti fieristici nei modi e nei termini della stessa e del
presente Capitolato Speciale D’Appalto, per il comune il rapporto obbligatorio nascerà solo
dopo l’approvazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del
contratto.
ARTICOLO 5
RECESSO DEL COMUNE
Ai sensi dell’articolo 1671 del codice civile il Comune può recedere dal contratto, anche se
è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne la ditta delle spese sostenute, dei
lavori eseguiti e del mancato guadagno.
ARTICOLO 6
RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO
Quando nel corso del contratto il comune accerta che la sua esecuzione non procede
secondo le condizioni stabilite, il comune può fissare un congruo termine entro il quale la
ditta aggiudicataria si deve uniformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine
stabilito, il contratto e risolto di diritto. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento
degli obblighi contrattuali assunti dalla ditta aggiudicataria.
ARTICOLO 7
RESPONSABILITA’
La ditta si obbliga ad assumere ogni responsabilità per i casi di infortuni e danni arrecati al
comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante
l’esecuzione della prestazione contrattuale.
Ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che derivassero al comune o a terzi, cose
o persone o a cause ad esso connesse, si intende senza riserva od eccezione alcuna a
totale carico della ditta.
La ditta a tal fine esibisce a corredo del contratto apposita polizza assicurativa
n.___________ stipulata con la Compagnia di Assicurazione ____________________
autorizzata ai sensi della legge 10/6/82 n. 348, a copertura di responsabilità sia civile sia
penale per danni che derivassero al comune o a terzi, cose o persone o a cause ad esso
connesse, con efficacia dal giorno 25/6/2008 al giorno 08/7/2008 per un massimale di
1.000.000 euro per cose e 250.000 euro a persone.
ARTICOLO 8
FINANZIAMENTO
L'appalto è finanziato con fondi propri dell’Amministrazione Comunale.
ARTICOLO 9
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La ditta aggiudicataria della gara verrà invitata a presentarsi entro 15 giorni dalla data di
aggiudicazione per la firma del contratto. Se l'offerente aggiudicatario non dovesse
presentarsi per la stipula
entro un massimo di 10 giorni dalla data fissata nella
comunicazione di aggiudicazione sarà considerato rinunciatario e nei suoi confronti
l'Amministrazione appaltante adotterà tutti i necessari provvedimenti per il risarcimento dei
danni. La ditta che risulterà aggiudicataria si impegna a stipulare il contratto previo
versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al
contratto stesso, il cui ammontare verrà successivamente comunicato dall’Ufficio
competente, nel termine sopra indicato. La ditta prende atto che nel caso in cui non stipuli
e/o non versi i diritti di segreteria e le spese inerenti il contratto nel termine fissato,
decade automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con
semplice comunicazione scritta del comune, che le porrà a carico le eventuali ulteriori
spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altra contraente. Il luogo della
stipulazione del contratto è quello della sede del Comune di Benevento.
La ditta è tenuta alla presentazione del Documento Unico Retributivo e Contributivo alla
stipula del contratto, in mancanza sarà dichiarata la decadenza dell’appalto.
ARTICOLO 10
SOPRALLUOGHI
Per la formulazione dell’offerta, le Ditte concorrenti hanno la facoltà di effettuare idonei
sopralluoghi per riscontrare l’entità di tutte le opere richieste, le varie modalità e difficoltà
di posa in opera ed esecuzione, l’agilità degli accessi e quanto altro eventualmente
necessario per la completa definizione e valutazione degli interventi da eseguire.
ARTICOLO 11
INVARIABILITA' DEL PREZZO
Il prezzo s'intende compreso e compensato di tutti gli oneri, tutto incluso e nulla escluso,
per l'esecuzione degli allestimenti fieristici. Il prezzo predetto s'intende offerto dalla ditta in
base a calcoli di propria convenienza, tutto a suo rischio, ed è quindi invariabile ed
indipendente da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino
all'ultimazione dei lavori. La ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere
sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per aumento di costo dei materiali,
perdite e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo
l'aggiudicazione.
ARTICOLO 12
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA
Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore non abbia curato, presso l'Ufficio
Contratti, gli adempimenti contrattuali stabiliti. Le somme spettanti all'assuntore per gli
allestimenti fieristici eseguiti non potranno essere dal medesimo cedute, ne delegate senza
il previo assenso dell'Amministrazione Comunale.
Nella fattura la ditta dovrà indicare :
- il settore;
- gli estremi dell’atto di aggiudicazione
- l’intervento
- capitolo
- impegno.
L'Ufficio di Ragioneria procederà all'emissione del mandato di pagamento entro 30 giorni
dalla data di ricezione dell'intera documentazione che le verrà inviata dal Servizio
incaricato. Il pagamento della somma spettante alla ditta sarà effettuato in un'unica
soluzione, a seguito del positivo esito del controllo, a mezzo di mandato di pagamento
riscuotibile presso la tesoreria comunale.
ARTICOLO 13
PENALITA' NELL'ESECUZIONE
L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità
quando:
si rende colpevole di manchevolezze e deficienze dei beni forniti o dei materiali
impiegati : 5% dell'importo contrattuale;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità dei beni in sede di
controllo, di invito al rifacimento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni: 5%
dell'importo contrattuale;
- non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti entro il termine stabilito: 5%
dell’importo contrattuale ;
- quando i prodotti forniti, per cause non dipendenti da forza maggiore, rimangono
ferme per guasti o assenza di interventi manutentivi: 5% del valore del contratto.
L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto
cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità
viene addebitato sulla cauzione.
In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 5 giorni.
L'ammontare delle penalità è addebitato nel momento in cui vene disposto il pagamento
delle spettanze, con corrispondente introito finanziario.
Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che,
all'atto della liquidazione , esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione
motivata del responsabile del servizio interessato.
Le imprese che intendono richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza
dell'esecuzione dei contratti, debbono presentare istanza, indirizzata all'Amministrazione ed
accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni
giustificative dell'abbandono.
Le richieste possono essere presentate non oltre 3 giorni dalla data della lettera con la
quale l'Amministrazione notifica all'impresa la determinazione di applicare penalità per le
inadempienze contestate.
Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze
determinate per causa di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate
all'Amministrazione.
Oltre ai casi di decadenza dell'appalto, menzionati nel presente atto, nel caso di rifiuto di
esecuzione delle forniture e di abituale trascuranza, l'Amministrazione potrà, di pieno
diritto, senza formalità di sorta, dichiarare la decadenza dell'appalto, e maggiori spese
dell'aggiudicataria. La ditta si obbliga ad assumere ogni responsabilità per i casi di infortuni
e danni arrecati al comune in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse
durante l’esecuzione della prestazione contrattuale.
-
ARTICOLO 14
ONERI DELL'APPALTO
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del successivo contratto e quelle
accessorie e conseguenti al contratto stesso, sono poste per intero a carico della ditta
aggiudicataria, senza diritto di rivalsa. L'I.V.A. cederà a carico del Comune.
ARTICOLO 15
CONTESTAZIONE
Nel caso che imperfezioni e/o difformità dei beni oggetto degli allestimenti risultino
all’evidenza o emergano da verifiche o controllo, il Comune ha il diritto di respingere, e la
ditta ha l’obbligo di ritirare e/o rifare, i beni e/o le operazioni che all’atto della consegna
risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste, o per altre ragioni, inaccettabili. La
ditta, in tale ipotesi, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni nel termine che gli verrà
indicato nella lettera di contestazione, trasmissibile anche per le vie brevi, con altri
corrispondenti alla qualità stabilita. Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente
ritirati o rifatti dalla ditta, il comune non risponderà della loro perdita o deterioramento
durante la temporanea custodia. In caso di mancata o ritardata sostituzione o rifazione il
comune si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, a totale spesa a carico
della ditta, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi
dei beni così acquistati. Le precedenti disposizioni si applicano anche per consegne di beni
in quantità inferiori a quelle ordinarie.
ARTICOLO 16
EFFICACIA DEL CONTRATTO DI APPALTO
Il contratto sarà impegnativo per l'appaltatore dalla data del contratto o nel caso di
urgenza e necessità, si provvederà sotto riserva di legge, nelle more della stipula formale
del contratto, con effetti dalla data di aggiudicazione definitiva, per il Comune sarà
subordinato invece dalle approvazioni di Legge. Il contratto non potrà essere ceduto a
pena di nullità.
ARTICOLO 17
CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto, la Ditta costituisce un
deposito cauzionale pari al 5% del valore degli allestimenti fieristici per tutto il periodo di
esecuzione delle prestazioni contrattuali. La cauzione deve essere costituita in denaro
contante, depositato presso la tesoreria comunale, oppure mediante fideiussione bancaria
o polizza assicurativa, rilasciata da compagnia autorizzata ai sensi della legge 10/6/82 n.
348. Il deposito cauzione é svincolato e restituito al contraente solo a conclusione del
rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattali.
ARTICOLO 18
VERTENZE
Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si
rivolgono unicamente all’autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente è
quello del Tribunale di Benevento.
ARTICOLO 19
RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d’appalto, sono applicabili le
disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per l’amministrazione del patrimonio
e per la contabilità generale dello stato (R.D. 18/11/23 n. 827 e succ. mod. ed
integrazioni) nonché le disposizioni del codice civile, le disposizioni contenute nel decreto
del ministero del tesoro del 28 ottobre 1985, che qui si intendono riportate ed approvate
per intero nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
Benevento
Il Dirigente Settore
Dr. Antonio Carrea