Delibera - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona BEATA LUCIA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
BEATA LUCIA
NARNI
________________________________________
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
20
Approvazione schema di contratto con Ditta ARIANOVA 999 – NARNI
04.02.2016 Oggetto per restauro opere d'arte con contributo fondazione Casse di Risparmio di
Terni e Narni.
L’anno duemilasedici, addì quattro del mese di febbraio, alle ore 11,00 in Narni, presso
la sede dell’Azienda, nella sala delle adunanze, convocato, con nota n. 113 del 29.1.2016, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Beata
Lucia, costituito ai sensi dell’art.12 del nuovo Statuto, dai seguenti Signori, i quali all’appello,
risultano:
Presente
1. Rossi
Sergio
Presidente
2. Cesani
Ilaria
Consigliere
3. Guerrieri
Laura
Consigliere
4. Rosi
Claudio
Consigliere
5. Tranquilli
Biagio
Consigliere
Totale
Assente
X
X
X
X
X
3
2
Assiste il Direttore: Franco Marini
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sergio Rossi – Presidente dell’Azienda
– ha assunto la presidenza della riunione ed ha dichiarato aperta la seduta.
fs/mf
A.B.L.Del. 20– Contratto per restauro opere d'arte
Oggetto: Approvazione schema di contratto con Ditta ARIANOVA 999 – NARNI – per
restauro opere d'arte con contributo fondazione Casse di Risparmio di Terni e
Narni.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la propria deliberazione:
 n. 30 del 18.03.2015, con la quale si è deciso di procedere al restauro delle seguenti
opere di proprietà di questa Azienda, giusta il preventivo di spesa, contestualmente
approvato, prodotto dalla Ditta ARIANOVA 999 – Restauro Conservativo Beni
Artistici Antichi, con sede legale in Narni, Via Quintiliano Cardoli, 26;
 Crocifisso ligneo = spesa prevista
€. 4.350,00
 Ritratto di Papa Benedetto XIV Lambertini
€. 2.650,00
 Ritratto di Papa Clemente XIV Corsini
€. 3.350,00
 Mater Boni Consili
€. 1.200,00
Totale
€.11.550,00
I.V.A. 22%
€. 1.409,10
Totale Spesa
€.12.959,10
 n.91 del 24.09.2015, con la quale è stato accettato il contributo concesso dalla
Fondazione CARIT, per il finanziamento della spesa, nello importo di €. 12.000,00;
Visto che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, con nota prot. 18326
del 01.12.2015, ha autorizzato la esecuzione del citato intervento;
Ritenuto di procedere alla attuazione dello stesso, sulla base di contratto da stipulare con
il Restauratore, giusta lo schema allegato;
Con voti unanimi, favorevoli e palesi
DELIBERA
1. di approvare lo schema di contratto per il restauro delle opere d'arte di cui in
premessa, da stipularsi con la Ditta ARIANOVA 999 di Narni;
2. autorizzare il Presidente alla stipula dello stesso;
3. dare atto che la spesa trova imputazione come da delib. n.91 del 24.09.2015
4. dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
Allegato alla delib. 20 del 04.02.2016
CONTRATTO DI APPALTO
L’anno 2016, il giorno......... del mese di gennaio in Narni
TRA
Sergio Rossi, nato a Narni il 28.06.1952 ivi residente e domiciliato per il presente atto, presso
la sede dell’Azienda, il quale interviene nel presente atto, in qualità di Presidente, legale
rappresentante dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Beata Lucia (C.F.00509320552),
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda stessa, in esecuzione della
deliberazione n. 20 in data 04.02.2016, costituente parte integrante del presente atto
E
Simone Deturres, nato a Roma il 12 novembre 1964, residente a Narni (Tr), via
Quintiliano Cardoli 26, codice fiscale DTRSMN64S12H501K, titolare della ditta individuale
ARIANOVA 999 Restauro Conservativo Beni Artistici Antichi, con sede legale a Narni, via
Quintiliano Cardoli 26, partita IVA 10834160581
con il presente atto si conviene e stipula quanto segue
OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per
la realizzazione dei lavori di restauro completo di:
Art. 1)
-
Dipinto su tela raffigurante Papa Benedetto XIV (HxL cm 75x61,5)
Dipinto su tela raffigurante Papa Clemente XII (HxL cm 75x63)
Dipinto su tela raffigurante Mater Boni Consilii (HxL cm 32x23)
Crocifisso ligneo (HxL cm 170x100)
Il tutto in conformità alle condizioni specificate nel presente contratto, nonché alle
prescrizioni impartite dalla Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria di Perugia,
che ha autorizzato l’intervento in data 01 dicembre 2015 con nota n. 0018326
Art. 2)
PREZZO DELL’APPALTO
L’appalto è a corpo ed il corrispettivo forfettario contrattuale per la realizzazione
complessiva dell’oggetto dell’appalto è d’accordo tra le parti convenuto ed accettato nella
somma complessiva di Euro ....................................... IVA esclusa. Tale prezzo comprende
tutti i lavori occorrenti al restauro e al trasporto delle opere dal luogo di conservazione al
laboratorio e viceversa fino a lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Art. 3)
ALTA SORVEGLIANZA E SUPERVISIONE
Tutti i lavori oggetto del presente contratto di appalto saranno sottoposti all’Alta
Sorveglianza e alla Supervisione da parte della Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio
dell’Umbria di Perugia, che potrà fornire tutte le indicazioni di carattere tecnico per
l’esecuzione dei lavori di restauro nell’ambito dell’interpretazione delle voci contrattuali.
Art. 4) TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALE PER IL
RITARDO
I lavori dovranno essere condotti con alacrità, secondo le disposizioni che saranno
impartite dalla Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria di Perugia e in modo
che il restauro delle opere possa essere ultimato nel più breve tempo possibile e, comunque,
improrogabilmente entro e non oltre il .....................................
INVARIABILITA’ DEI PREZZI
Tutti i prezzi si intendono fissi ed invariabili per qualsiasi motivo, rinunciando fin d’ora
le parti, nella maniera più esplicita e totale, ad avanzare richiesta di maggiori o minori
compensi, a norma degli artt. 1660 1664 del Codice Civile, come pure avvalersi del disposto
dell’art. 1467 dello stesso Codice.
Art. 5)
Art. 6)
PAGAMENTI
L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto come segue:
80% (ottanta per cento) dell’ammontare complessivo, in due o più stati di avanzamento
da ripartire nell’arco di tempo stabilito per l’esecuzione dei lavori e, comunque, l’ultimo stato
al termine delle operazioni di restauro, subordinatamente alla presentazione della relazione
tecnica finale e della documentazione fotografica;
20% (venti per cento) dell’ammontare complessivo a saldo, dopo l’approvazione
dell’esecuzione dei lavori da parte della Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio
dell’Umbria di Perugia.
Per ognuno dei pagamenti suddetti l’Impresa appaltatrice dovrà emettere regolare
fattura.
Tutti i pagamenti dovuti all’Appaltatore, in acconto o a saldo, sono subordinati alla
preventiva dimostrazione dell’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore medesimo delle
obbligazioni laburiste a suo carico in riferimento al pagamento delle retribuzioni dei lavoratori
addetti al cantiere e del versamento dei contributi previdenziali dei medesimi oltre a quelli
previsti dalla Cassa Edile.
DANNI A TERZI – RESPONSABILITA’
Resta convenuto che ogni onere e responsabilità sia civile che penale inerenti a tutti i
lavori oggetto del presente contratto di appalto vengono assunti in forma piena e completa
dall’Appaltatore sia nei confronti dei propri operai e dei terzi che nei confronti
de...............................................................
Art. 7)
Art. 8)
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’............................................................ si riserva la facoltà di risolvere il contratto
mediante semplice denunzia, senza il bisogno di messa in mora o di intervento di magistrato
qualora l’Appaltatore manchi ai patti convenuti.
Altresì gli è riservata la facoltà, in caso di inadempimenti da parte dell’Appaltatore, di
provvedere d’ufficio all’esecuzione dei lavori a spese dell’Appaltatore inadempiente.
Art. 9)
NORME DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori verranno eseguiti secondo le migliori regole dell’arte, con le modalità
prescritte dal presente contratto di appalto e secondo le prescrizioni che nel corso
dell’esecuzione verranno date dalla Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria di
Perugia, in modo che le opere risultino perfette in ogni loro parte.
L’Appaltatore dovrà pertanto fornire maestranza adatte alla specialità dei singoli lavori
da eseguire.
Art. 10)
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PREZZO A “FORFAIT”
Il prezzo a “forfait globale chiuso”, per i lavori e le opere compiute, comprende tutte le
spese per materiali, mano d’opera, macchinari, mezzi d’opera, opere provvisionali, pratiche
presso la Soprintendenza ed altri organi competenti, trasporti, carichi, scarichi e quanto altro
occorra per dare i lavori e le opere compiute a perfetta regola d’arte, e conformi alle
prescrizioni del presente contratto di appalto, intendendosi compreso nel prezzo ogni compenso
per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente
detti o richiamati negli articoli del medesimo contratto di appalto.
L’Appaltatore dichiara di aver preso diretta visione dell’ubicazione, della consistenza,
delle caratteristiche delle opere su cui dovranno essere eseguiti i lavori nonché di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sui costi, di essere perfettamente edotto
dei lavori da eseguire e di tutte le condizioni contrattuali, e di giudicare quindi remunerativo il
prezzo stabilito.
Art. 11)
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri specificati nel seguente contratto di appalto, saranno a carico
dell’Appaltatore anche gli oneri ed obblighi seguenti:
1)
Le spese conseguenti la conduzione e l’assistenza tecnica dei lavori;
2)
Ogni tassa e imposta presente e futura inerente ai lavori relativi al seguente contratto di
appalto e all’esecuzione delle opere, con l’esclusione dell’IVA;
3)
Le spese conseguenti all’osservanza di tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti
vigenti all’atto dell’esecuzione delle opere e comunque applicabili ai lavori oggetto del
presente contratto di appalto, comprese quelle emanate dal Comune e dagli Enti Locali; in
particolare l’Appaltatore si obbliga a rispettare in ogni suo aspetto il D.lgs n. 81/2008;
4)
L’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, delle cautele e dei provvedimenti atti a
garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e di chiunque, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando tra le disposizioni contenute nel D.P.R. 27
aprile 1955 n. 547 e successive modifiche, nel D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 e successive
modifiche, nel D.L. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche; in caso di infortuni
pertanto ogni responsabilità sia civile che penale, ricadrà esclusivamente e completamente
sull’Appaltatore restandone sollevate ........................................................................................ e
la Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria di Perugia con i suoi funzionari;
5)
L’esecuzione di ponti di servizio e delle impalcature occorrenti per l’esecuzione dei
lavori;
6)
Le spese conseguenti la fornitura, il consumo, il deperimento degli attrezzi, mezzi
d’opera e materiali occorrenti per l’attrezzatura del cantiere;
7)
Tutti gli adempimenti relativi al D.lgs n. 81/2008;
8)
La consegna a..................................................................... ed alla Direzione Lavori della
copia delle quietanze del pagamento delle retribuzioni del personale impiegato nei suddetti
lavori;
9)
L’assicurazione per la responsabilità civile nei confronti dei dipendenti.
Art. 12)
GARANZIE CONTRATTUALI
L’intervento di restauro viene garantito dall’Impresa per tre anni consecutivi alla data di
riconsegna dell’opera.
Resta inteso che durante questo periodo l’Appaltatore è tenuto ad eventuali interventi di
manutenzione dell’opera al fine di ripristinare gli ammaloramenti evidenziati, qualora i danni
non dipendano da fattori esterni al restauro ne da fattori di degrado causati dalla conservazione
in luoghi inidonei.
Art. 13)
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietato all’Appaltatore di cedere o subappaltare i lavori oggetto del presente atto.
Art. 14)
ELENCO LAVORI E MODALITA’ DI ESECUZIONE
Per l’elenco dei lavori e le modalità di esecuzione si rimanda al progetto di intervento
redatto dall’Appaltatore e allegato al presente contratto di appalto di cui fa parte integrante e
sostanziale.
Gli importi di cui all’art. 2 del presente contratto di appalto si intendono comprensivi
anche dei seguenti oneri a carico dell’Appaltatore:





Relazione tecnica finale sulle modalità d’intervento;
Documentazione fotografica dell’intervento di restauro come previsto nel progetto
allegato;
Ponteggi, compresa l’eventuale progettazione degli stessi;
Ogni altra documentazione che richiederà l’................................................., il
Direttore dei Lavori o la Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria di
Perugia;
Ogni altro onere accessorio necessario allo svolgimento di tutti i lavori.
Art. 15)
SPESE
Le spese inerenti al presente atto, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico
dell’Appaltatore.
Redatto in duplice copia che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.
L’APPALTATORE
.................................................................